随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
电表安装合同篇一
甲方:__________(发包方)
乙方:__________(承包方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:
二、工程承包方式、承包范围及内容:
1、承包方式:包工包料。
2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:20xx年5月25日,竣工日期为:20xx年6月5日。
2、乙方必须服从和执行甲方安排。
四、质量标准:
本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
五、合同价款、工程量的计量:
1、本工程为包工包料,包干价为__________。
2、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。
六、工程款及质保金的支付:
1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起_____日内,支付本合同结算总价款的_____%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)_____日内甲方一次性无息按实支付给乙方。
2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、争议:
因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。
八、合同生效:
1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字)________乙方(签字)________
电表安装合同篇二
我是_____区(镇),_____街,_____号人。
由于本人要迁新居入住新房,需要安装220v照明用电,功率5000瓦,安装地址:_____区(镇),_____街,_____号。
恳请领导审批,派人安装为盼。
申请人:
________年____月____日
电表安装合同篇三
我是木引村五组村民杨胜全,我户属危房改造对象,现在本村小地名“瓦片地”处新修住房,需要用220v的.家用电,特向领导申请在新修住房处牵引家用电并安装电表1个,恳望领导批准。
谢谢!
特此申请
申请人:杨胜全
20年10月15日
电表安装合同篇四
发包方:xx有限公司(以下简称甲方)承包方:xx有限公司(以下简称乙方)
一、工程(项目)名称、项目的内容及质量技术要求。
名称:xxx工程
主要内容:单元电表箱内电表安装工程。
质量要求:按国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要求及盐城供电公司及建设单位的要求施工。
二、工程价款:单相电表xx元/块,共计xxx块;总造价:xxxx元(人民币),大写:xxxx。(不含税金)。
三、承包方式:包工包料,不含电表箱,但包含电表箱内的相关配表、接线、远抄器等相关配件及安装工作。
四、承包范围:
1、负责电表箱内接线、装电表及现状电表箱内还缺少的相关配件及设备的安装工作,直到电表安装、调试、验收合格及每户通送电为止。
2、乙方负责将用户电表号与户号一致,如不一致由乙方负责重新调试。(在此过程中用户发生的电费由乙方承担)。
3、本工程自开工至工程竣工及所有户内通电、送电后的一切协调、检查、验收等相关工作均由乙方负责,甲方负责配合工作。
4、如在施工期间因盐城供电公司盐都营业部提出本工程应由盐城供电公司盐都营业部施工的要求时,本合同自动作废。
一、结算方式和期限:经甲、乙双方协商,在工程竣工送电后一次性付清。二、双方的权利和义务:甲方在开工前应协助乙方提供工程施工图纸四套和有关技术资料,并指定同志为施工代表,负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工,并指定同志为施工工地负责人,以便双方共同处理施工中的问题。施工中凡涉及甲方征地范围之外的`破占城市道路等政府部门协调事宜由甲方负责办理、乙方协助。乙方负责施工、验收、移交,甲方协助。
三、验收、移交方法:工程竣工后,由乙方通知供电等有关单位进行验收;验收合格、办理交接手续后,甲方方可动用。若未经验收即动用,视同验收合格移交。
四、开、竣工日期:考虑到设备的加工周期,本工程计划自20xx年xx月_______日竣工,总计_______工作日。
五、违约责任:
5.1甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,除日期相应顺延外,乙方应采取措施弥补、减少损失。
5.2本工程经相关单位验收如不符合电力工程质量规范要求,甲方有权令乙方返工,费用由乙方承担,并承担由此给甲方造成的损失。
5.3施工中超出设计内容与双方商定的合同内容所发生的工程量及材料等一切费由责任方承担。
5.4甲方负责施工期间施工环境协调工作、乙方配合,如因施工环境问题造成工程停工,甲方负担乙方误工费及停工期间所发生的一切费用,违约金由甲乙双方约定。
5.5因乙方原因造成工期延误,承担由此造成甲方的其他损失。
5.6工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。甲方如对安装标准有特殊要求,必须提前七天向乙方提供有关资料。
5.7乙方在工程验收合格之日起五日内日以书面形式与甲方办理交接手续,并开始通电,乙方逾期不办理交接手续视为乙方违约,并承担由此给甲方造成的损失。
5.8乙方在施工期间必须服从甲方和设计院的相关变更调整。
六、施工期间乙方负责现场安全、若发生安全事故由乙方自行负责。
七、解决合同纠纷的方式:在履行合同过程中,双方发生纠纷,应友好协商解决,若协商不成,按法律规定,由人民法院裁决。
八、本合同一式肆份,甲方执叁份、乙方执壹份,如需分送有关单位,分数另定。
甲方:
乙方:(盖章)(盖章)
签订日期:
地址:
邮编:
联系人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
税号:
电表安装合同篇五
本人是东乡县河滩镇x村村民,因我家庭三口人原来一直与兄长居住,一直没有立户安装电表,现因分户的原因需要独立生活,因没有生活用电,家庭生活非常不便,因此特向河滩镇供电所申请安装农村生活用电的电表,以解决我家庭生活用电的困难,敬请给予批准为谢。
特此申请
申请人:xx
二〇xx年xx月xx日
电表安装合同篇六
因我搬迁至*******居住,全家****口人在此生活,并开有一小个铺面,为了区分生活用电和门面用电,根据不同的用电性质应分表计量的原则。特申请安装一块门面用电的电表,敬请给予安装为谢。
特此申请
申请人:xxx
xx年xx月xx日
电表安装合同篇七
发包方(全称): x(以下简称甲方)
承包方(全称):x(以下简称乙方)
为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就“x”水电工程项目发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。
一、 工程概况:
2、 工程地点:x
3、 设计单位:x
4、 监理单位:x
二、 工程承包范围:
1、 甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
2、 与有关部门的施工界限:若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分,由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件配合,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、 合同工期:
1、 乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。合同签订后x天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。
a、 因甲方原因,需设计修改确实影响施工进度。
b、 因不可抗力造成的工期延误。
c、 1周内连续停水停电累计超过x小时且确实影响施工。
3、 乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天x元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天x元的罚款。如因乙方原因延误交房的,乙方还应承担延误交房的责任。
四、 工程承包方式及计价方式:
1、 水电项目按以下计价条款进行计价:
a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;
b) 安装定额套用《x》;
e) 辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;
f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;
电表安装合同篇八
申请事由:
供电所领导:
因我搬迁至居住,全家口人在此生活,并开有一小个铺面,为了区分生活用电和门面用电,根据不同的用电性质应分表计量的原则。特申请安装一块门面用电的电表,敬请给予安装为谢。
特此申请
申请人: *年**月**日